Процедура: 32413562232

Наименование процедуры

Проведение ремонтных работ в МКД Даниловского района
Организатор торгов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7725816790)
ФИО

А. В. Антощенко
Телефон

84992360510
E-mail

gbudanks@mail.ru
Способ проведения

Конкурс МСП
Торговая секция

Корпоративные закупки и закупки субъектов 223-ФЗ (включая МСП), corp.roseltorg.ru
Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
ремонтные работы даниловский МКД ремонтный
Подать заявку Проверить заявку
Справочная информация по имущественным торгам г. Москвы

Особенности проведения популярных торгов

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Прием заявок

Проведение ремонтных работ в МКД Даниловского района

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
ремонтные работы даниловский МКД ремонтный

77. г. Москва

35 230 383,56

₽ c НДС

Обеспечение заявки:

352 303,84 ₽ (1,0%)

Обеспечение контракта:

1761519.18

Этапы

Публикация извещения

27.04.24 15:04:16 (МСК)
Приём заявок

до 13.05.24 09:00:00 (МСК)
Рассмотрение первых частей заявок

до 13.05.24 (МСК)
Рассмотрение вторых частей заявок

до 14.05.24 (МСК)
Подведение итогов

15.05.24 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА" (ИНН 7725816790)
Юридический адрес заказчика

115093, ПЕР. 3-Й ПАВЛОВСКИЙ, Д. 10
Почтовый адрес заказчика

115093, г Москва, р-н Даниловский, пер Павловский 3-й, дом 10
Место поставки

Указано в документации по закупке
Иные требования к обеспечению
исполнения договора

-Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта, которое может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.Независимая гарантия должна быть составлена с учетом требований ст.ст. 368-378 ГК РФ, постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005. В тексте независимой гарантии должно быть предусмотрено:-право заказчика представлять требование, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, об уплате денежной суммы и/или ее части по независимой гарантии в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, а также в случаях, установленных ч.15 ст.44 Закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ; -обязанность банка уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по независимой гарантии в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки; - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии; -изменения и дополнения, вносимые в контракт, не освобождают банк от исполнения обязательств по независимой гарантии; -все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде города

Информация о товаре, работе, услуге

Количество:

1
Ед. измерения:

Условная единица
Цифровой код по классификатору ОКПД2:

41.20.30.100
Описание кода по классификатору ОКПД2:

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
Количество:

1
Ед. измерения:

Условная единица
Цифровой код по классификатору ОКПД2:

41.20.30.100
Описание кода по классификатору ОКПД2:

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
Количество:

1
Ед. измерения:

Условная единица
Цифровой код по классификатору ОКПД2:

43.22.11.190
Описание кода по классификатору ОКПД2:

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки
Количество:

1
Ед. измерения:

Условная единица
Цифровой код по классификатору ОКПД2:

43.22.11.190
Описание кода по классификатору ОКПД2:

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки
Количество:

1
Ед. измерения:

Условная единица
Цифровой код по классификатору ОКПД2:

41.20.30.100
Описание кода по классификатору ОКПД2:

Работы по возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

Документы

Приложения к извещению

Этапы процедуры

Публикация извещения

27.04.24 15:04:16

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Лот 1

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Ваша заявка прошла отбор?

Получите банковскую гарантию с комиссией от 2% для обеспечения контракта

Получить гарантию

Процедура завершена